Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché
Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne (USEDA)
ZAC Champ du Roy – Rue Turgot
02007 LAON Cedex
Représenté par : Jean-Claude BEREAUX
Profil d’acheteur : www.xmarches.fr
Mode de passation
Appel d’offres ouvert passé en application du 1e de l’article R.2124-2 du Code de la Commande Publique.
Objet de la consultation
Référence : 2021-04 Nature : Travaux
Détail : Travaux de construction ou de réhabilitation de batiments
TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION ÉCLAIRAGE PUBLIC ET RÉSEAU DE
TÉLECOMMUNICATION COORDONNÉS AUX TRAVAUX ÉLECTRIQUES
Le présent appel d’offres concerne les travaux, dont l’USEDA est maître d’ouvrage dans les domaines suivants :
-Extensions, renforcements et effacements de réseaux de distribution d’énergie électrique basse et haute tension
-Construction de postes de transformation HTA/BT
-Création de réseau d’éclairage public, de remise en état et de mise en conformité
-Création de réseau de télécommunication, télédistribution et vidéocommunication (génie civil et câblage)
-Installation de bornes de recharges pour véhicules électriques
Et également
– la maintenance des installations d’éclairage public, des bornes de recharge et des réseaux de communications électroniques gérés par l’USEDA.
L’avis implique la passation d’un accord-cadre.
Date d’envoi du présent avis au JOUE : 31/10/2021
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé, conclu avec une entreprise unique ou un groupement d’entreprises solidaire
Les prestataires pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Délai d'exécution envisagé
1 an renouvelable 3 fois
Unité monétaire retenue par la collectivité
Euros
Langue de rédaction des offres des concurrents
Les offres des concurrents devront être entièrement rédigées en langue française.
Modalités d'obtention des documents de la consultation
Les documents sont téléchargeables au format ZIP sur le site https://www.xmarches.fr
Le candidat est fortement invité à s’identifier lors du téléchargement du dossier de consultation, afin d’être informé en cours de consultation des éventuelles modifications apportées au DCE ce qui n’est pas le cas avec l’anonymat.
Modalités de remise des offres
La transmission des offres et candidatures par voie électronique est obligatoire via le site https://www.xmarches.fr
Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier.
Toutes les questions doivent être posées sur le profil acheteur de l’USEDA https://www.xmarches.fr/.
Date limite de remise des offres
Le mercredi 15 décembre 2021 à 14h00
Date de validité des offres
150 jours
Justificatifs et pièces à fournir
Se reporter au règlement de la consultation.
Critères de jugement des offres
Critère par pondération :
– Prix : 30%
– Technique : 30%
– Environnement : 20%
– Qualité : 10%
– Securité : 10%
Cautionnement et garanties exigés
Sans objet.
Modalités de paiement et de financement
Paiement Par virement bancaire, délai de paiement : 30 jours.
Le marché ne s’inscrit pas dans un programme financé par des fonds communautaires.
Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d’Amiens 14, rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 1
Tél : 03.22.33.61.70
Fax : 03.22.33.61.71
Mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif d’Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 1
Tél : 03.22.33.61.70
Fax : 03.22.33.61.71
Mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Le tribunal d’Amiens peut également être saisi par la plateforme www.telerecours.fr.
Renseignements complémentaires
Toutes les questions doivent être posées sur le profil acheteur de l’USEDA. https://www.xmarches.fr/.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le titulaire de nouveaux travaux ou services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions de l’article R 2122-7 du Code de la Commande Publique.
Critères de sélection des candidatures : Garanties techniques, professionnelles et financières, économique.
Code NUTS : FRE21
Pour plus d’informations, s’adresser à :
Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne (USEDA) ZAC Champ du Roy – Rue Turgot
02007 LAON Cedex
Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence
Le vendredi 29 octobre 2021